< Leyes

Ley General de Obras Públicas Provincia de La Pampa



Ley General de Obras Públicas (Ley General de Obras Públicas) Provincia de La Pampa


Descargar gratis Ley General de Obras Públicas de la Provincia de La Pampa Nro. 38, 31 de Diciembre de 1953

Artículo 1. Denomínase la presente LEY GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. Artículo 2. Son Obras Públicas las construcciones o instalaciones y los trabajos por... Artículo 3. El estudio, la ejecución y fiscalización de las obras a que se refiere el... Artículo 4. La previsión o instalación de máquinas, material fijo y elementos... Artículo 5. Salvo los supuestos contemplados en los incisos a) y b) del artículo... Artículo 6. Cuando la Provincia acuerde subsidios o subvención para una obra, ésta... Artículo 7. Cuando la obra la ejecute el subvencionado, éste someterá la... Artículo 8. Para los gastos de proyecto de dirección y/o inspección y para los gastos... Artículo 9. La ejecución de las obras se adjudicará en licitación pública, pudiendo... Artículo 10. En los casos enunciados en los incisos a) y g) del artículo anterior, la... Artículo 11. Previo al remate público de una obra o a iniciar su construcción, deberá... Artículo 12. En casos especiales o cuando la obra exceda de DOSCIENTOS CINCUENTA... Artículo 13. Los presupuestos oficiales preverán hasta un quince por ciento (15%) como... Artículo 14. En toda obra pública podrá emplearse hasta el diez por ciento (10%) de su... Artículo 15. El pliego de bases y condiciones determinará con precisión la forma como... Artículo 16. La licitación se hará por los sistemas AJUSTE ALZADO, PRECIO UNITARIO o... Artículo 17. En todo caso de licitación pública deberán hacerse las publicaciones... Artículo 18. El aviso de licitación deberá contener: a) Obra que se licita; b)... Artículo 19. En todos los casos la repartición respectiva invitará al acto de la... Artículo 20. La documentación que sirva de base para una licitación, debe... Artículo 21. El Ministerio de Obras Públicas y Asuntos Agrarios llevará un REGISTRO... Artículo 22. Serán exluidos del Registro Permanente de Licitadores las empresas o... Artículo 23. Antes de presentar una propuesta, el que la hiciere deberá depositar, en... Artículo 24. Las propuestas, se presentarán hasta la fecha y hora señaladas para el... Artículo 25. El sobre nro. 2 contendrá por duplicado el precio de la obra, servicio o... Artículo 26. En el lugar, día y hora establecidos, las propuestas serán abiertas en... Artículo 27. La copia del acta, con toda la documentación y prueba de la publicidad del... Artículo 28. El contratista se obliga a mantener su oferta por el término que indique el... Artículo 29. Cualquier propuesta complementaria o modificatoria que fuera entregada con... Artículo 30. Si hubiere propuestas que modifiquen las bases y condiciones de la... Artículo 31. Si entre las propuestas aceptadas hubiere dos o más de igual monto e... Artículo 32. Tratándose de licitación privada, se llamará a cinco (5) licitadores entre... Artículo 33. En casos de relativa urgencia, los jefes de repartición, una vez... Artículo 34. Tratándose de concurso de precios, se llamará a cotizar precios a por lo... Artículo 35. La adjudicación recaerá sobre la propuesta que a juicio de la... Artículo 36. No se tomarán en cuenta propuestas que provengan de empresas o firmas de... Artículo 37. El Poder Ejecutivo, previo dictamen del Consejo de Obras Públicas,... Artículo 38. Cualquiera fuere la forma de contratación de las obras, la aceptación de... Artículo 39. A los efectos del artículo anterior, se considera que hay tácita... Artículo 40. En caso de que el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato... Artículo 41. Entre el Gobierno de la Provincia y el adjudicatario, se... Artículo 42. Formarán parte del contrato que se suscribe las bases de licitación, el... Artículo 43. Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo,... Artículo 44. Cuando por razón de la naturaleza de los trabajos, resultara conveniente... Artículo 45. Una vez firmado el contrato, la iniciación y realización del trabajo... Artículo 46. La repartición respectiva emplazará al contratista a los efectos de la... Artículo 47. El contratista es responsable de la correcta interpretación de los... Artículo 48. La ejecución de los trabajos se realizará bajo la inspección de la... Artículo 49. Las órdenes o instrucciones que la dirección deba transmitir al... Artículo 50. Toda orden de servicio se entenderá dada dentro de las estipulaciones del... Artículo 51. Cuando el contratista considerase que en cualquier orden impartida, se... Artículo 52. La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no... Artículo 53. Cualquier disidencia que ocurra entre el inspector y el contratista será... Artículo 54. La penalidad a que se refieren los artículos 49 y 52 no implica la... Artículo 55. El contratista no podrá recusar al técnico que la autoridad haya... Artículo 56. En los pliegos de bases y condiciones se establecerá el jornal mínimo y el... Artículo 57. El contratista deberá acreditar el pago puntual del personal que emplea en... Artículo 58. El contratista será en todos los casos, responsable de los daños y... Artículo 59. El contratista responderá en todos los casos directamente a la... Artículo 60. Los materiales provenientes de las demoliciones y cuyo uso no hubiera sido... Artículo 61. Todo material rechazado deberá ser retirado del obrador dentro del... Artículo 62. Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos... Artículo 63. Los materiales de mejor calidad o la mejor ejecución empleada... Artículo 64. Las demoras en la iniciación y ejecución de las obras o las ocasionadas por... Artículo 65. Toda ampliación o reducción de obra, como asimismo la ejecución de trabajos... Artículo 66. No se podrá ampliar ni reducir cada uno de los items contratados en más del... Artículo 67. Toda obra se ejecutará en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo... Artículo 68. El contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas,... Artículo 69. La repartición respectiva efectuará mensualmente la medición de los... Artículo 70. Las mediciones parciales tienen carácter provisional y están supeditadas al... Artículo 71. Una vez terminada la obra, se procederá a efectuar la medición total... Artículo 72. Los puntos controvertidos en la medición final o no aceptados por el... Artículo 73. Si el procederse a la medición final o a la recepción provisoria o... Artículo 74. Dentro de los treinta días (30) posteriores a la medición final, se... Artículo 75. La recepción total provisional será efectuada por el profesional que indique... Artículo 76. Podrán efectuarse recepciones provisionales parciales de obra terminada,... Artículo 77. Si se modificara una parte de la obra de tal modo que requiriera para su... Artículo 78. Desde la fecha del acta de la recepción provisional y por el plazo que fije... Artículo 79. Si al procederse a la recepción provisoria o definitiva se... Artículo 80. Transcurrido el plazo de conservación que fija el pliego de bases y... Artículo 81. No se cancelará la fianza al contratista hasta que se apruebe la recepción... Artículo 82. Los pliegos de bases y condiciones establecerán si los pagos se efectuarán... Artículo 83. En base a la medición mensual provisional, el inspector técnico de... Artículo 84. Los certificados se extenderán en el número de copias que se establezca, de... Artículo 85. Los certificados parciales tienen carácter provisional como las mediciones... Artículo 86. En los casos de obras en que no pueda hacerse medición mensual o cuando... Artículo 87. Cuando las obras hayan sido adjudicadas por ajuste alzado, la... Artículo 88. Del importe de cada certificado se deducirá el cinco por ciento (5%) como... Artículo 89. El depósito de garantía de contrato que hubiere sido hecho efectivo en todo... Artículo 90. El depósito de garantía dispuesto por el artículo 88 permanecerá inalterado... Artículo 91. El cinco por ciento (5%) retenido del importe de cada certificado o el... Artículo 92. Toda suma en concepto de descuento, deducción o multa se incluirá en el... Artículo 93. Efectuada la medición definitiva, se procederá a formular el certificado... Artículo 94. La orden de pago de los certificados, deberá producirse dentro de los... Artículo 95. El pago de los certificados, deberá hacerse dentro de los quince (15) días... Artículo 96. En los casos en que la Administración Pública entre en mora en el pago... Artículo 97. El contratista no tendrá derecho a exigir intereses cuando el atraso en... Artículo 98. De acuerdo a lo establecido en el artículo 96, si la administración incurre... Artículo 99. Considérase obra por administración, aquella en la cual el Estado toma... Artículo 100. Toda obra cuya ejecución se autorice por administración deberá contar con la... Artículo 101. Las reparticiones formarán para cada obra contratada o ejecutada por... Artículo 102. La adquisición de bienes y servicios para las obras públicas ejecutadas por... Artículo 103. La ley de presupuesto fijará anualmente sumas para la conservación... Artículo 104. Los fondos para atender la ejecución de las obras que determina el artículo... Artículo 105. El Poder Ejecutivo, en Acuerdo General de Ministros podrá autorizar de... Artículo 106. En caso de muerte del contratista quedará rescindido el contrato, a no... Artículo 107. La administración provincial tendrá derecho a la rescisión del contrato,... Artículo 108. Resuelta la rescisión del contrato, salvo en el caso previsto en el... Artículo 109. En caso de que, rescindido el contrato por culpa del contratista, la... Artículo 110. El contratista tendrá derecho a rescindir el contrato en los siguientes... Artículo 111. Producida la rescisión del contrato en virtud de las causales previstas en... Artículo 112. El Consejo de Obras Públicas estará integrado por el Director General de... Artículo 113. Además de su carácter de cuerpo consultivo, cuya misión primordial será... Artículo 114. El Consejo de Obras Públicas celebrará sesión una vez por semana, sin... Artículo 115. Los funcionarios, directores, miembros del Consejo serán reemplazados por... Artículo 116. Con anterioridad de un día, por lo menos, al de la reunión que los miembros... Artículo 117. Independientemente del personal que sea requerido el Consejo tendrá un... Artículo 118. La Secretaría no podrá suministrar informaciones ni datos relacionados con... Artículo 119. El Consejo de Obras Públicas someterá a consideración del Poder Ejecutivo... Artículo 120. NOTA DE REDACCION Artículo 121. A objeto del cumplimiento del artículo anterior, la administración tendrá... Artículo 122. Déjase establecido que los mayores desembolsos correspondientes al... Artículo 123. A los efectos de la aplicación de los artículos 120 y 121 los jefes de... Artículo 124. Déjase establecido que la Ley de Contabilidad (Ley número tres - 3) será de... Artículo 125. Todas las obras públicas de la Provincia se regirán por las disposiciones... Artículo 126. Todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación e interpretación de los... Artículo 127. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley. Artículo 128. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Otras regulaciones

Aprobando convenio marco de cooperación Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud Acuerdo de Renegociación con la Empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia Aprobando el Convenio Marco N° 49/16 Ley orgánica del Poder Judicial